Cour d'appel, 3e chambre civile, 30 janvier 2025, n° 20/03986

Motivation

MOTIFS DE L'ARRÊT : Au préalable, il convient de rappeler que l'acte d'engagement signé par la société Isobat le 28 août 2016 stipulait en son article 6 : « L'entreprise doit l'exécution de son marché pour le complet et parfait achèvement de l'ouvrage . L'entrepreneur, après avoir pris connaissance de toutes pièces contractuelles, s'engage de manière irrévocable envers le Maître d'ouvrage à exécuter les travaux de son lot ». Par ailleurs, le CCAP précisait à l'article 13.6 « Défaillance de l'entreprise » : « Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas soit aux dispositions contractuelles, soit aux ordres de service qui lui sont délivrés, le Maître d'oeuvre met en demeure d'y satisfaire par simple lettre recommandée dans un délai déterminé, ce délai, sauf cas d'urgence, n'étant jamais inférieur à 8 jours à dater de la notification de la mise en demeure...» Passé ce délai, si l'entrepreneur n'a pas satisfait aux dispositions de la mise en demeure, le Maître d'oeuvre peut, sans autre avertissement : - soit faire exécuter les travaux par le personnel dépendant d'elle ou par une ou plusieurs entreprises par voie de règle ou d'exécution d'office ; - soit prononcer la résiliation de plein droit du marché aux torts et griefs de l'entrepreneur et faire exécuter les travaux restant à faire par une ou plusieurs entreprises de son choix, aux conditions qu'elle arrête librement avec le ou les titulaires de la ou des commandes . Les deux mesures prévues ci-dessus peuvent d'ailleurs être successivement appliquées ». Aux termes de l'article 13.6.6 « En outre, les dépenses supplémentaires qui pourraient être rendues nécessaires du fait de la défaillance de l'entreprise seront mises à la charge de cette entreprise, et prélevées sur les sommes qui pourraient lui être dues, sans préjudice des droits à exercer contre elle, en cas d'insuffisance ». Enfin, le planning d'exécution fixait pour le lot « Cloisons doublage et faux plafonds » un début d'exécution des travaux au 5 septembre 2016 et un achèvement au 15 mai 2017. En l'espèce, il n'est pas contesté que les situations 1 (octobre 2016), 2 (novembre 2016), 3( février 2017) et 4(avril 2017) ont été réglées, après validation du maître d'oeuvre, le BET Bassal. Cependant, le 26 février 2017, le maître d'oeuvre demandait à la société Isobat de faire le nécessaire pour rétablir la situation d'urgence, indiquant « Veuillez trouver ci-joint un état des logements à ce jour. Merci de réagir de toute urgence ! Il est important de reprendre logement par logement dans un ordre cohérent et en conservant les mêmes équipes.Actuellement aucun niveau n'est terminé ! ». Par ailleurs, les comptes rendus de chantier des 1er et 17 mars 2017 concernant le bâtiment A faisaient notamment état de défauts d'exécution (défauts de pose d'huisseries), de travaux et de finitions à reprendre. Le 3 mai 2017, le maître d'oeuvre écrivait à la société Isobat : « Nous vous rappelons pour la énième fois les nombreuses reprises de malfaçons à réaliser dans les logements tous niveaux confondus (....). Concernant la cage A2 niveaux R1 à R3, nous vous demandions de mettre à disposition une équipe de jointeurs.Actuellement, aucun jointeur n'est présent sur le chantier. Concernant le 4ème étage, aucun effectif n'est présent sur le chantier pour réaliser les travaux dans les duplex !! En résumé : - aucun appartement n'est achevé - de nombreuses reprises sont à réaliser suite à des malfaçons A ce jour, nous rappelons votre planning marché signé, prévoyant la fin de vos travaux bâtiment A1 en décembre 2016 soit à ce jour un retard de vos travaux de 4 mois, retard qui s'aggrave du fait de votre carence. Cette situation se répercute sur les corps d'état secondaires et entraîne un retard certain sur la livraison de l'opération. Nous demandons au maître d'ouvrage le blocage de tout paiement dans l'attente d'une réaction de votre part ». Le 7 juillet 2017, la société Isobat transmettait au maître d'oeuvre une situation n° 5 pour un montant de 114 969,45 euros HT. Le 19 juillet, le maître d'oeuvre répondait qu'il émettait des réserves sur les travaux réellement effectués, la nécessité de reprendre certains travaux et les défauts d'exécution devant être réglés pour permettre la validation et le paiement de la situation n° 5. Il ajoutait que le retard des travaux était de six mois sur le bâtiment A1 et de trois mois sur le bâtiment A2 et que le maître d'ouvrage souhaitait l'application des pénalités de retard. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la société Isobat, le maître d'oeuvre n'a pas validé l'avancement des travaux pour un montant de 114 969,45 euros, le BET Bassal, dans le courriel du 11 septembre 2017 dont fait état l'appelante, précisant bien qu'il avait transmis à la société Isobat une rectification de son avancement et non un bordereau de validation de situation ramenant le montant global à 114 969,45 euros HT. Le BET ajoutait : « Suite à cela, nous n'avons reçu aucune demande de validation de situation corrigé ». Le maître d'oeuvre concluait en écrivant : « Il est intolérable de laisser le chantier dans cet état.Nous vous demandons donc de réagir en réalisant les reprises conformes à la qualité de finitions que vous devez, et nous indiquer quels moyens humains vous aller mettre en place pour achever correctement vos travaux ». En l'absence de manifestation de la société Isobat, le maître d'ouvrage a adressé à cette dernière une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2017 de terminer l'ensemble des prestations sur tous les logements, compris reprises, réserves et malfaçons, faute de quoi, il se verrait dans l'obligation de faire réaliser les travaux par une autre entreprise à ses frais conformément aux clause du CCAP. Force est de constater que cette mise en demeure n'a pas davantage entraîné de réaction de la part de la société Isobat et est restée sans effet. Le 28 novembre 2017, un procès-verbal dressé par Maître [O], huissier de justice, constatait l'inachèvement des travaux, l'existence de nombreux désordres et l'absence sur le chantier de tout ouvrier de la société Isobat. Le même jour, le maître d'oeuvre informait le maître de l'ouvrage de la situation, l'invitant à prendre ses dispositions pour faire exécuter ces travaux par une entreprise tierce, aux frais exclusifs de l'entreprise et d'appliquer les pénalités de retard. La décision de faire intervenir une autre entreprise pour faire exécuter, à ses frais, les travaux restants et reprendre les malfaçons, était notifiée à la société Isobat par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2017. Le BET Bassal a produit un état des reprises et achèvements des travaux, retenant au titre du montant des situations facturées et ayant été validées un solde du marché initial en faveur de la société Isobat de 97 046,84 euros HT, dont il déduit les travaux réalisés par des tiers à hauteur de 78 723,72 euros HT, l'estimation du traitement des fissures à provisionner à hauteur de 5000 euros HT et les pénalités de retard (183 000 euros ) ramenée à 5 % du marché, soit 10 000 euros HT, d'où un montant de 93 723,72 euros HT à déduire du solde du marché. La société Isobat conteste le décompte établit par le BET Bassal, faisant valoir qu'aucune clause particulière n'autorise la SARL Résidence Isis à lui imputer le coût des travaux restant à effectuer ou de la reprise des malfaçons et que les constats d'huissiers produits sont non contradictoires. S'agissant d'une part des obligations contractuelles auxquelles la société Isobat est tenue, il convient de rappeler à cette dernière les stipulations du CCAP prévoyant, en cas de défaillance de l'entreprise, la possibilité de faire exécuter les travaux par une entreprise tierce à la charge de cette entreprise (article 13.6.6). D'autre part, s'agissant de la validité des procès-verbaux de constat, la clause 13.6.3 du CCAP stipule « (...) En cas de défaillance technique grave, de fraude, d'abandon de chantier (...) Le maître d'ouvrage devra faire constater, s'il désire mettre en jeu la présente clause, la faute de l'entreprise par simple acte d'huissier, diligentant à sa requête ». Par conséquent, le recours à des constats d'huissiers était expressément prévu par les stipulations contractuelles acceptées par la société Isobat. Par ailleurs, si la société Isobat dénonce les procès-verbaux de constat de l'avancement des travaux au motif qu'ils ne comportent pas de précision quant au bâtiment concerné, le tribunal de commerce a justement relevé que les procès-verbaux des 5 et 13 février 2019 citent, en partie, les mêmes appartements que ceux mentionnés dans les procès-verbaux des 28 novembre et 1er décembre 2017, permettant ainsi de faire le lien avec les précédents procès-verbaux concernant le bâtiment A. Enfin, la société Isobat expose que la SARL Résidence Isis verse aux débats des devis ou des factures sans aucun détail, de sorte qu'il est impossible de savoir quels travaux ont été effectivement réalisés par ces entreprises et s'ils lui sont imputables, aucune preuve du paiement réel de ces factures n'étant en outre rapportée. En l'espèce, il convient de relever que les devis et factures litigieuses ont été validés par le maître d'oeuvre dans le cadre de son décompte du 3 février 2019, l'expert comptable de la société Résidence Isis attestant du règlement des factures. En tout état de cause, la société Isobat ne produit aux débats aucun élément permettant de venir utilement contredire la force probante du décompte validé par le maître d'oeuvre, dont rien ne permet de remettre en doute l'impartialité, ou de l'attestation de l'expert comptable de la société Résidence Isis. Il résulte de l'état des reprises et achèvements de travaux concernant Isobat établi par le maître d'oeuvre le 3 février 2019 que le solde du marché s'élevait à 97 046,84 euros HT, dont il convenait de déduire la somme de 93 723,72 euros HT au titre des travaux réalisés par des tiers, soit un solde en faveur de la société Isobat de 3 323,12 euros HT. Le tribunal a rejeté la facture du 29 mai 2019 d'un montant de 12 500 euros HT, indiquant qu'elle n'était liée à aucun devis, ni à une liste de réserves identifiables. Or, ce montant figurant sur la facture de l'entreprise ELC du 29 mai 2019 correspond au traitement et à la reprise des fissures, cette entreprise ayant été sollicité par le BET Bassal suite à la défaillance de la société Isobat, étant en outre relevé que le maître d'oeuvre avait déjà intégré dans son décompte une estimation des traitements des fissures, mentionnant une somme de 5000 euros HT à provisionner. La somme de 12 500 euros sera donc à déduire du solde restant dû à la société Isobat, le jugement étant infirmé de ce chef. S'agissant d'autre part de la facture/avenant de vacations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre et pilotage forfait du 24 juin 2019 d'un montant de 10 000 euros rejetée par le tribunal, cette dernière correspond à la mission complémentaire du maître d'oeuvre pour l'achèvement des travaux par des entreprises tierces et à la prolongation des délais de mission, suite à la désorganisation et l'abandon du chantier par la société Isobat. La somme de 10 000 euros sera donc à déduire du solde du marché restant dû à la société Isobat, le jugement étant infirmé de ce chef. Par ailleurs, le montant de la facture MH Concept du 4 avril 2018 s'élève à la somme de 24 000 euros HT, le tribunal ayant à tort déduit de cette somme le montant de l'acompte de 10 000 euros réglé à l'entreprise par la société Résidence Isis le 23 mars 2018, selon facture du 4 avril 2018. Enfin, il convient de retenir les factures de la société ELC du 1er août 2019 (rectification des portes et huisseries suite à la mauvaise pose par la société Isobat) à hauteur de 4000 euros HT, de la société Carayon du 27 septembre 2019 ( remise en jeu des portes intérieures suite à une mauvaise pose des huisseries par le lot placo) à hauteur de 4000 euros HT, les factures du 16 mai 2018 de BVRG Bâtiment (reprise des faux plafonds dans sas d'entrée) d'un montant de 7 097,64 euros HT visée dans le décompte du maître d'oeuvre et la facture MH Concept du 13 octobre 2018 pour 67,20 euros. Par conséquent, compte tenu du montant des factures à retenir en déduction du solde du marché, il convient de condamner la société Isobat à payer à la SARL Résidence Isis la somme de 12 176,88 euros HT, le jugement étant infirmé de ce chef. La société Isobat sera condamnée à restituer à la SARL Résidence Isis la somme de 46 323,41 euros réglée par cette dernière au titre du règlement de l' exécution provisoire. Le retard du lot 6 « cloisons doublage » de six mois exclusivement imputable à la société Isobat qui a entraîné des retards pour les autres corps d'état et désorganisé complètement le chantier a incontestablement préjudicié à l'image de la société Résidence Isis et justifie la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Le jugement sera infirmé de ce chef.